外墙清洗工程合同

以下是为您推荐的《外墙清洗工程合同》，希望能对您的工作、学习、生活有帮助，欢迎阅读参考！

外墙清洗工程合同第1篇

　　发包方：_______________________________________(以下简称甲方)

　　法定代表人：___________________________________

　　身份证号码：___________________________________

　　联系方式：_____________________________________

　　地址：_________________________________________

　　承包方：_______________________________________(以下简称乙方)

　　法定代表人：___________________________________

　　身份证号码：___________________________________

　　联系方式：_____________________________________

　　地址：_________________________________________

　　风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力。

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商就乙方承包外墙清洗工程事宜，协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　一、工程名称：________________________________

　　二、工程地点：________________________________

　　三、工程项目：

　　1.清洗区域：________________________________

　　2.清洗方法：________________________________

　　3.清洗面积：______________平方米

　　4.单价：____________元/平方米

　　5.总金额：____________元(大写_________________元)

　　第二条：承包方式

　　由乙方包工包料、包安全、包质量、包工期、包承包风险等所有费用包干。

　　第三条：工程期限

　　经甲、乙双方协商确定：自______年______月______日起至______年______月______日止完成。

　　第四条：清洗标准

　　一、 玻璃幕墙清洗标准：

　　1.玻璃幕墙清洗后无灰尘、污垢、污渍、水迹、手印等印迹;

　　2.玻璃幕墙与金属结构框之间的缝隙不得有污垢存在;

　　3.玻璃幕墙拼接处的硅硐密封胶缝表面应无污垢;

　　4.室外金属结构框的立面、平面上不得有污垢、污渍、灰尘、水迹手印等其它印迹;

　　5.玻璃幕墙处理的达到无尘、无垢、光洁明亮;

　　6.玻璃幕墙干刮处理后墙面等无损坏现象。

　　第五条：工程价款结算方式

　　1.外墙清洗工程完工通过验收合格后，甲方在第______日内一次性付清款项给乙方。支付方式为下列第_______种形式

　　(1)现金支付

　　(2)以银行转账方式支付费用

　　开户行：__________________________________

　　户名：____________________________________

　　银行账号：________________________________

　　(3)其他：________________________________

　　2.甲方付款前，乙方需向甲方开具正规发票。

　　第六条：双方责任

　　一、 甲方责任：

　　1.甲方负责向乙方免费提供施工必需的水源，电源等;

　　2.甲方应按本合同规定的付款方式及时结款;

　　二、 乙方责任

　　1.在甲方规定时间内完成清洗施工，并保证工程质量;

　　2.自行负责施工人员的人身安全及相关人员的人身财产安全;

　　3.在施工过程中，如损坏甲方物品，乙方按甲方的购价赔付;

　　4.如果出现腐蚀现象，因乙方非法施工造成的，由乙方承担全部责任;

　　第七条：违约责任

　　甲、乙双方必须严格履行合同条款，任何一方无正当理由不得擅自解除合同;如一方没有履行合同条款，没有履行合同的一方属违约方，应向守约方支付_______元违约金作为赔偿。

　　风险提示：违约责任条款在于督促双方及时的履行义务，可以根据合同的目的加以更加详细的约定，但是一定要约定明确，具有可执行性和可操作性，要能督促各方认真的履行合同。

　　第八条：免责条款

　　因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行本合同项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后______日内将情况告知对方，并提供相关证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。

　　第九条：争议解决方式

　　所有因履行本合同义务或合同有关的一切争议，应首先由争议各方通过友好协商加以解决;若争议各方无法提出解决方案并达成合同，选择以下第_______种方式解决争议。

　　(1)双方可将争议提交位于______________仲裁委员会进行仲裁，该仲裁应是终局的，并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。

　　(2)提交_________法院诉讼解决。

　　风险提示：争议管辖权条款的约定用于避免对方精心设计的司法陷阱，在约定争议管辖条款时，一般应约定由自己所在地的人民法院管辖。在合同约定管辖权时要注意以下三个事项:第一，约定诉讼管辖，双方当事人可以约定下列管辖地之一:双方当事人住所地、合同签订地、合同履行地、标的物所在地法院管辖，在选择时只能选择其中一项，否则约定无效。第二，在选择仲裁管辖时一定要注意仲裁机构名称不得有错，更不能先多个仲裁机构，否则约定无效。第三，在约定管辖时还注意，约定了法院管辖就不能在约定仲裁管辖，两者只能选择其一。

　　第十条：其他约定

　　1.本合同条款如与国家法律、法规、政策相悖时,以国家、法规、政策为准。

　　2.______________________________________________________________

　　3.______________________________________________________________

　　第十一条：合同生效及补充

　　1.本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，其中发包方执________份，承包方执________份，具有同等效力。

　　2.对于本合同未尽事宜，双方可随时签订补充协议或以附件的形式对本合同中的有关问题作出补充、说明、解释。本合同的补充协议和附件为其不可分的部分，与本合同具有同等法律效力。

　　发包方(签章)：_________________ 承包方(签章)：_________________

　　法定代表人：___________________　 法定代表人：___________________

　　联系方式：_____________________ 联系方式：_____________________

　　_______年_______月_______日 _______年_______月_______日

　　工程承包合同注意事项有哪些?

　　第一、仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要，这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导如何签订具体的合同条款，更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时，“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。

　　第二、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定，是建设工程施工合同最重要的内容。

　　第三、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。

　　第四、建设工程总承包合同应当具体约定发包人、总承包人、分包人相互关系及各自的责任。总包合同应当将各方关系和责任具体化，便于操作，避免纠纷。

　　第五、明确约定监理工程师等各方管理人员的职责和权限。建设工程在施工过程中，发包人、承包人、监理人参与与生产管理的工程技术人员和管理人员较多，往往职责和权限不明确或不为他方所知，造成各方不必要的纠纷。

　　第六、应当明确约定材料设备供应。

　　第七、不可抗力要量化。合同“通用条款”对不可抗力发生以后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定。

　　第八、运用担保条款，降低风险系数。在签订合同时，可以运用法律制度中的担保制度来防范或减少合同条款所带来的风险。如承包人在向发包人提供履约担保的同时，发包人也应该向承包人提供工程款支付担保。

　　第九、约定违约条款应当注意的情况。应当约定违约金或赔偿金具体的数额和计算方式，要具有可操作行，以防止事后争议。

　　第十、约定争议的解决方式应当注意事项。争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，签约双方应达成一致意见。

外墙清洗工程合同第2篇

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方充分、友好协商，本着平等互利、公平公正的原则，明确双方责、权、利，确保服务项目能优质按时完成，特签订如下合同：

　　一、服务事项

　　1)工程项目：　　。

　　2)质量标准：　　　。

　　3)施工期：

　　年　　月　　日至　年　　月　　日止，特殊情况(如遇不可抗力因素影响，如暴风雨、雷电等)，施工期顺延。

　　4)清洁服务价款及结算方法：

　　a.工程总额：　　元整(大写:　　　圆整)；

　　b.甲、乙双方签订协议后，甲方预先以现金方式支付给乙方服务款：　　元整(大写:　　圆整)；完工验收后一周内甲方以现金（转帐）方式付清余款　　元整(大写:　　　圆整)。

　　c.中途甲方未按合同支付服务款，乙方可解除合同；工程完工甲方未按合同支付服务款，每推迟一天按1%(百分之壹)作为违约金，由乙方收取。

　　二、双方权利和义务：

　　1、甲方权利和义务

　　1)对乙方工作进行检查，并及时指出错误；

　　2)免费为乙方提供水电，以及清洁用品库房和住宿等因服务所须的一切便利条件；

　　3)为加强联系，甲方应指派专人在服务现场实施监督，积极配合乙方施工；

　　4)在服务项目验收合格后，按约定期限付清全部服务款；

　　2、乙方权利和义务

　　1)在规定的期限内，必须高质量完成工程；

　　2)遵守甲方的有关规章制度和纪律；

　　3)爱护甲方建筑物及各种设施，注意节约水电，因乙方造成的损坏应负责赔偿；

　　4)乙方员工在工作期间，因乙方责任造成的伤亡事故，甲方不负任何责任。

　　三、违约责任

　　1)在合同有效期内，任意一方未经对方同意不得随意中止合同；

　　2)任意一方因为违约而造成对方的经济损失，必须予以赔偿，按工程总额的50%(百分之伍拾)。

　　四、本合同一式肆份，甲乙双方各执俩份，均具法律效力，本合同自签订之日起即生效。未尽事宜由甲乙双方友好协商解决。

　　甲方：乙方：

　　甲方法人(印签)：乙方法人(印签)：

　　甲方(合同章)：乙方(合同章)：

　　甲方电话及地址：乙方电话及地址：

　　日期：年月日日期：年月日

　　高空作业安全条例

　　1.下吊时检查每吊所处位置的门窗是否关好，避免水冲入室内；

　　2.吊时检查每吊所处位置下方，如有花草树木，应用雨布遮盖好；

　　3.在清洗过程中应派专人进行看护，避免清洗过程中掉下物件砸伤行人、砸坏车辆；

　　甲方验收合格签字：日期：年月日

外墙清洗工程合同第3篇

　　甲方：

　　乙方：

　　经双方友好协商，现就甲方委托乙方对甲方所管理的博盈投资广场外墙进行清洗相关事宜约定如下：

　　1、双方约定，本合同所包含的工程内容为：博盈投资广场大厦所有外立面墙体、玻璃。其中玻璃为内外均清洗，且包含窗台、窗槽、窗棂、门及门楣、雨棚及附件。乙方另负责对大厦一层叁处雨棚进行彻底清洗除锈并重新涂刷油漆。在清洗施工中如有对其他部位造成的污染也属乙方清洁的范围。

　　2、乙方在本工程的施工中，应使用符合国家标准、对人及周围植被无毒无害、适合本大厦实际情况的化学药剂，施工进行前应将药剂相关合格证、说明书等报甲方审核同意。在本工程施工中如有因使用不合要求的.清洁剂或其他材料造成的所有损害均由乙方负全部责任。

　　3、本工程采用包干价方式，总价为壹万伍仟元整。甲方除提供本工程所需的水电供应外不另承担包干价以外的任何其它费用。双方约定的付款方式为：工程完工通过验收合格15日后如无因本工程产生的其他不良影响，甲方在3个工作日内一次性付款给乙方。

　　4、乙方为本工程直接施工方，负责现场管理，不得将本工程转包给其它单位进行。

　　5、乙方应保证按国家相关规定在本工程施工中采用具有作业资格的施工人员，并严格遵守操作规程。本工程所有安全责任均由乙方独立承但，甲方不对因本工程产生的直接或间接安全事故负任何责任。

　　6、乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水用电，遵守甲方管理规定，服从甲方监督管理。施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。乙方在施工中还应注意避免或减少对大厦内正常的工作秩序的影响。乙方应在施工前将详细施工方案通报给甲方，并征得甲方同意后方可按方案施工。

　　7、乙方应保证在本合同签定之日起七日内完工，但如有不可抗拒因素除外。延误工期按每日2%扣除工程款。

　　8、工程完工后，由双方共同验收。验收标准为：外墙无污迹（包括明显透迹、水渍、灰渍）、无因清洗产生的外墙面明显褪色或颜色差异；玻璃应使用专用玻璃清洁剂和使用玻璃刮片施工工艺，玻璃面内外明亮、无污迹、水渍、灰渍；内外窗台与窗槽无残留污迹、水迹，现场及周围无因施工产生的垃圾、灰尘、水污等污损；另在施工结束后15日为质量观察期，此期间甲方观察无因乙方施工产生的其他不良影响则为合格。

　　9、如经双方验收达不到上述标准的，由乙方无条件整改。整改费用由乙方全额承担，造成的延期甲方按约定扣罚乙方工程款。

　　10、本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。协商不成的，任何一方均可向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　11、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　甲方：（签章）乙方：（签章）

　　授权人：授权人：

　　年　月　日　　年　月　日